Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 904/2104/19 : Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи про банкрутство, з них:; грошові вимоги кредитора до боржника.
Надіслано для оприлюднення: 27.07.2022. Зареєстровано: 27.07.2022. Забезпечено надання загального доступу: 28.07.2022.
Дата набрання законної сили: 26.07.2022
Номер судового провадження: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		УКРАЇНА
		ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
		ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
		вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
		E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
		 
		УХВАЛА
		про результати розгляду заяви 
		поточного кредитора про грошові
		вимоги до банкрута у справі про банкрутство
		 
		26.07.2022м. ДніпроСправа № 904/2104/19
		Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Приватного підприємства "Новатор" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у розмірі 3 298 891,20 грн. та судовий збір 4 962,00 грн.
		 
		Представники:
		від ПП "Новатор" представник не з`явився 
		від боржника представник ліквідатора Дробот Д.М. дов. № 40 від 31.05.22р. 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Постановою господарського суду від 26.01.22р. визнано Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043)  банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Ліквідатором ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043).
		14.06.2022р. до суду від Приватного підприємства "Новатор" надійшла заява до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у розмірі 3 298 891,20 грн. та судовий збір 4 962,00 грн.
		Ухвалою господарського суду від 16.06.22р. заяву Приватного підприємства "Новатор" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог у розмірі 3 298 891,20 грн. та судовий збір 4 962,00 грн. - прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду заяви Приватного підприємства "Новатор" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог у розмірі 3 298 891,20 грн. та судовий збір 4 962,00 грн. на 26.07.2022р. о 11:20год. Зобов`язано: ПП "Новатор" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи). Ліквідатора - надати суду повідомлення щодо розгляду заяви ПП "Новатор" з грошовими вимогами до боржника. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.
		22.07.22р. до суду від ліквідатора надійшло повідомлення щодо розгляду грошових вимог ПП "Новатор" до боржника. Судом повідомлення прийнято до відома.
		В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.
		Розглянувши в судовому засіданні 26.07.22р. заяву Приватного підприємства "Новатор" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог у розмірі 3 298 891,20 грн. та судовий збір 4 962,00 грн., заслухавши присутніх представників сторін, господарським судом встановлено наступне.
		В обґрунтування поданої заяви з урахуванням збільшення представник ПП "Новатор" зазначив, що 05.10.2020 року між Публічним акціонерним товариством «Дніпровський металургійний комбінат» (Замовник) та Приватним підприємством «НОВАТОР» (Підрядник) було укладено Договір підряду № 30-08-39-02 (далі - Договір), відповідно до п.1.1. якого (у редакції Додаткової угоди № 5 від 24.09.2021 до Договору) Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами і в строк, визначений цим Договором, виконати відповідно до Технічного завдання роботи з демонтажу об`єктів незавершеного будівництва, а саме: на об`єкті «Переведення РБЦ на прийом литої заготовки» виконати такі роботи: демонтаж обладнання мостового крана (2 шт.) г/п 32/5тн на висоті до 12 м-71 кг;демонтаж металоконструкцій будівлі висотою до 16 м -2 829,00 т; розрізування на мірні довжини розміром 1-1, 5 м; навантаження металобрухту на транспорт - 2 900,00 т; засипка доменним шлаком котловану після демонтажу -26 460 м3; перевезення шлаку питомою вагою 1,5 т/м3 на відстань до 3 км -39 690 т; утилізація будівельного сміття, утвореного при виконанні демонтажних робіт; на об`єкті «Відділення переробки конвертерних шлаків виконати такі роботи: демонтаж з обробленням (габарит оброблення) 3,5 м х 2м х їм) металоконструкцій різного призначення-1500 т; навантаження металобрухту -1 500 т; утилізація будівельного сміття, утвореного при виконанні демонтажних робіт, далі -«Роботи».
		Металобрухт, отриманий від демонтажних робіт, є власністю комбінату.
		Кількість тон металобрухту, отриманого від демонтаж, є орієнтованою та може бути змінено як в сторону зменшення, такі в сторону збільшення.
		Згідно з п.1.2. Договору загальний склад робіт, умови виконання робіт, додаткові вимоги та т.і., знаходяться у Технічному завданні (Додаток № 1 до Договору). Склад і обсяги робіт, що виконуються за цим Договором, визначені у п.1.1. Договору.
		Результатом виконання робіт є демонтовані металоконструкцій та обладнання на об`єктах незавершеного будівництва, вказаних в п.1.1. цього Договору, і здача їх в лом (п. 1.3. Договору).
		Місце виконання Робіт: Україна, м. Кам`янське, територія ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат».
		Відповідно до п.2.1. Договору (у редакції Додаткової угоди № 4 від 25.06.2021 до Договору] загальна вартість Робіт за цим Договором є Договірною, визначена по домовленості Сторін та становила на дату укладення Договору 11 352 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 1 892 000,00 грн. Відповідно до Розрахунку, наведеному у Додатку № 2 «Договірна вартість робіт» загальна вартість Робіт по Договору складається з вартості Робіт по двом об`єктам незавершеного будівництва і розрахована на підставі встановленої в цьому Договорі ціни демонтажу однієї тони, яка складає 2 150,00 грн. без ПДВ ( включаючи поріз і навантаження, перевезення, засипку доменним шлаком котловану після демонтажу і вивіз будівельного сміття) та орієнтованої кількості металоконструкцій та обладнання, які повинні бути демонтованими, а саме: по об`єкту «Переведення РБЦ на прийом литої заготовки» вартість Робіт складає - 7482 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% -1 247 000,00 грн.; по об`єкту «Відділення переробки конвертерних шлаків» вартість Робіт складає - 3 870 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 645 000,00 грн. Загальна сума Договору складається з вартості фактично виконаних обсягів Робіт.
		Згідно п.3.1. Договору (у редакції Додаткової угоди № 5 від 24.09.2021 до Договору) строки виконання Робіт визначаються в Графіку проведення Робіт (Додаток № 3), який є невід`ємною частиною цього Договору. Строки виконання робіт узгоджуються з Замовником.
		Відповідно до пп.4.2.3 п.4.2. Договору Замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку і оплатити фактично виконані Роботи.
		Згідно пп.4.3.1. п.4.3. Договору Підрядник має право отримувати оплату робіт на умовах і в порядку, визначених цим Договором.
		В пункті 5.2. Договору сторони узгодили, що щомісячна здача-приймання виконаних робіт здійснюється на підставі Актів приймання виконаних підрядних робіт, актів прийому-передачі використаних матеріалів та обладнання Підрядником (за формою 03) з додаванням всієї необхідної виконавчої документації ( наприклад, актів на приховані роботи, актів передачі виконаних робіт під наступні роботи , геодезичних зйомок і т.і відповідно до вимог ДБН А.3.1-5: 2016).
		Згідно п.6.1. Договору визначено, що оплата виконаних робіт за цим Договором здійснюється Замовником за фактично виконані роботи на підставі підписаних обома Сторонами Актів приймання виконаних підрядних робіт. У документах повинно міститися посилання на номер і дату цього Договору.
		Пунктом 6.2. Договору (у редакції Додаткової угоди №5 від 24.09.2021 до Договору) визначено, що оплата фактично виконаних робіт здійснюється протягом 60 календарних днів з дати підписання Замовником Акту приймання виконаних підрядних робіт і отримання рахунку на оплату (планування оплати відображено у Додатку № 4 «Графік фінансування».
		Відповідно до п.14.3. Договору цей Договір діє до 31.12.2021 року включно. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов`язань (в тому числі гарантійних) за цим Договором.
		На виконання умов даного Договору ПП «НОВАТОР» з грудня 2020 року по грудень 2021 року було виконано підрядні роботи з демонтажу обладнання мостового крана, демонтажу металоконструкцій будівлі, порізки на мірну довжину, навантаження на транспорт (для перевезення лому), засипання доменним шлаком котловану після демонтажу на загальну суму 11 213 815,20 грн., а ПАТ «ДМК» прийнято виконані Підрядником роботи без зауважень та частково оплачено такі роботи в розмірі 7 914 924,00 грн.
		Виконання робіт в грудні 2021 року, тобто поза межами встановленого Додатком № 2 Графіком проведення робіт, пов`язано із затримкою надання Замовником залізничних вагонів під навантаження Підрядником демонтованого лому, що призвело до зміщення строків завершення виконання робіт через неможливість навантаження лому на транспорт Замовника.
		ПП «НОВАТОР» виконало роботи на загальну суму 11 213 815,20 грн., що підтверджується актами приймання виконаних підрядних робіт № 1 від 10.12.20, № 2 від 22.12.20, № 3 від 23.12.20, № 1 від 23.02.21, № 2 від 26.03.21, № 3 22.04.21, № 4 від 24.05.21, № 5 від 24.05.21, № 6 від 25.06.21, № 7 від 25.06.21, № 8 від 19.07.21, № 9 від 19.07.21, №№ 10,11 від 19.10.21, №№ 12,13 від 26.10.21, №№ 14,15 від 29.11.21, № 16 від 23.11.21 та рахунками на оплату № 16 від 23.12.2021, №№14-15 від 29.11.2021, № 12 від 26.10.2021, №№ 10-11 від 19.10.2021, № 8, №9 від 19.07.2021, №№ 6-7 від 25.06.2021, №№ 4-5 від 24.05.2021, № 3 від 22.04.2021, № 2 від 26.03.2021, № 1 від 23.02.2021, № 3 від 23.12.2020, № 2 від 22.12.2020, № 1 від 10.12.2020 за Договором підряду № 30-0839-02 від 05.10.2020р. 
		Боржником ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» було частково виконано грошові зобов`язання за Договором підряду №30-0839-02 від 05.10.2020 року з оплати виконаних робіт за період грудень 2020 жовтень 2021 року на загальну суму 7 914 924,00 грн.
		Відповідно до п.6.2. Договору Боржник повинен був оплатити виконані роботи протягом 60 календарних днів з дати підписання Замовником Акту приймання виконаних підрядних робіт згідно отриманих рахунків на оплату.
		На даний час за даними бухгалтерського обліку ПП «НОВАТОР» обліковується прострочена заборгованість ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» з оплати виконаних робіт на загальну суму 3 298 891,20 грн. за наступними підписаними з боку Боржника без зауважень Актами приймання виконаних підрядних робіт: №14 від 29.112021 за виконані роботи в сумі 112 513,80 грн. - строк оплати до 29.01.2022 року; №15 від 29.11.2021 за виконані роботи в сумі 2 454 018,60 грн. - строк оплати до29.01.2022 року; № 16 від 23.12.2021 за виконані роботи в сумі 732 358,80 грн. - строк оплати до 22.02.2022 року.
		ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» не виконано в повному обсязі покладених на нього обов`язків за Договором підряду №30-0839-02 від 05.10.2020 року щодо проведення повного розрахунку за виконані роботи.
		Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
		До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
		Згідно ст. 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань) є, зокрема, договір.
		Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
		Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
		Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
		Зміст договору та взяті за ним зобов`язання свідчать про те, що між сторонами виникли правовідносини підряду, які регулюються нормами ЦК України та ГК України.
		Відповідно до ч. 5 ст. 321 ГК України, ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, достроково.
		Частиною 1 ст. 837 ЦК України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.
		За приписами ч. 1 ст. 843, ст. 844 ЦК України у договорі підряду встановлюється ціна роботи або спосіб її визначення, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.
		Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
		Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.
		Порушенням зобов`язання, у відповідності до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання, тобто неналежне виконання.
		У відповідності до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термі його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
		Дослідивши наявні матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.
		Відповідно до ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав.
		Частиною 3 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.
		Відповідно до ч. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі пред`явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом.
		Господарським судом встановлено, що заявлені грошові вимоги до боржника є поточними.
		Крім того, господарський суд зазначає, що аналіз змісту статей 39, 59, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства не дає можливості дійти висновку про наявність у поточних кредиторів права вирішального голосу, дорадчого голосу, відмінного порядку визначення кількості голосів, ніж той, що визначений частиною 4 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства.
		Згідно ч. 4 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
		Суд погоджується з ліквідатором щодо визнання заявлених вимог кредитора Приватного підприємства "Новатор" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 3 298 891,20 грн. (4 черга задоволення).
		Враховуючи викладене, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги Приватного підприємства "Новатор" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 3 298 891,20 грн. (4 черга задоволення).
		Зобов`язати ліквідатора включити грошові вимоги Приватного підприємства "Новатор" до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" згідно вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 3 298 891,20 грн. (4 черга задоволення).
		Керуючись ст.ст. 60, 61, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
		 
		УХВАЛИВ:
		 
		Визнати грошові вимоги Приватного підприємства "Новатор" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 3 298 891,20 грн. (4 черга задоволення).
		Зобов`язати ліквідатора включити грошові вимоги Приватного підприємства "Новатор" до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" згідно вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 3 298 891,20 грн. (4 черга задоволення).
		 
		Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.
		Ухвала підписана - 27.07.2022р.
		 
		Копію ухвали надіслати ліквідатору, ПП "Новатор".
		 
		 
		Суддя  І.В. Владимиренко

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...